Образец отзыва на исковое заявление ГПК

Как написать отзыв на исковое заявление в суд: от ответчика и от третьего лица

Отзыв на иск позволяет ответчику укрепить свои позиции. Он может быть подан от третьего лица, заинтересованного в деле. Но закон не устанавливает обязательную форму для отзыва. Поэтому ответчики нередко задаются вопросом: как написать отзыв на исковое заявление.

В нашей статье мы подробно расскажем, как правильно оформить отзыв для суда и что в нем указать, чтобы судья принял решение в вашу пользу.

Как написать отзыв на исковое заявление?

Отзыв на исковое заявление – это документ, в котором ответчик излагает свою позицию по поводу требований в исковом заявлении. Его написание не является обязательным требованием, установленным в законодательстве.

Документ оформляется от следующих граждан:

  • ответчика;
  • его представителя;
  • третьих лиц, заинтересованных в деле.

Главное достоинство отзыва заключается в отсутствии строгих процессуальных правил его подготовки.

Заявление пишется со следующими целями:

  • изложение и аргументация своей правовой позиции;
  • закрепление доводов и доказательств в письменном виде с целью приобщения к делу.

Ходатайство пишется ясным и понятным языком с четкой логической структурой. Его размеры должны быть в разумных пределах, которые обычно не превышают 5-6 печатных листов.

от ответчика

Заявление может быть написано как от ответчика, так и от его представителя. В последнем случае к нему необходимо приложить доверенность. В заявлении рекомендуется аргументировать свое мнение по каждому пункту требований истца.

Цель документа заключается в привлечении внимания суда к любому факту, который может быть истолкован в пользу ответчика.

от третьего лица

В ст. 35 ГПК РФ закреплено, что третьи лица, участвующие в деле имеют право на следующее:

  • предоставлять доказательства;
  • принимать участие в исследовании нюансов дела;
  • высказывать свои доводы, возникающие в ходе рассмотрения иска;
  • возражать против приводимых аргументов.

Отзыв от третьего лица может быть написан в случае, если гражданин, заинтересованный в деле, хочет изложить свою позицию, заявить возражение относительно исковых требований.

Отзыв является не обязанностью, а правом. Его можно подать в устной или письменной форме. Второй вариант предпочтительней, так как позволит зафиксировать позицию гражданина и приобщить к материалам дела.

Образец отзыва на исковое заявление

В законодательстве не предусмотрено единой формы ходатайства. Содержание каждого документа зависит от обстоятельств дела.

в районный суд

В соответствии со ст. 35 ГПК РФ гражданин может подавать возражения на ходатайства других лиц. Оно не является полностью тождественным с отзывом. Заявление в районный суд представляет собой документ, где могут содержаться дополнительные доводы по делу.

Образец обращения к должностному лицу не установлен в законодательных актах.

В нем должны содержаться следующие сведения:

  • наименование судебной инстанции;
  • сведения об истце, ответчике, других заинтересованных лицах;
  • возражения по поводу доводов, касающихся существа заявленных требований;
  • список приложений.

В конце ходатайства ставится дата и подпись заявителя.

Содержание отзыва всегда индивидуально. Можно брать готовые примеры, но дополнять их, в зависимости от обстоятельств дела. Большое значение имеет цель, с которой оформляется обращение. Необходимо грамотно обосновать свою просьбу, со ссылкой на нормативно-правовые акты. При возможности можно приводить примеры из судебной практики.

В тексте необходимо указать просьбу о приобщении ходатайства к делу. Это может помочь в случае, если понадобится отстаивать свою позицию в высших судебных инстанциях.

в арбитражный суд

Необходимость написания отзыва в арбитражный суд закреплена нормами ст. 131 АПК РФ.

В документе указываются следующие сведения:

  • наименование истца;
  • информация об ответчике;
  • возражения по доводам истца;
  • информация о предпринятых ответчиком мерах для примирения сторон;
  • перечень прилагаемых документов.

Ходатайство подписывается ответчиком или его представителем. В последнем случае должна быть приложена копия доверенности на совершение действий от имени другого лица. Если заявление подается от организации, то подпись должна быть поставлена руководителем организации или сотрудником, имеющим на это полномочия.

С ним необходимо подать документы, подтверждающие аргументы и возражения, касающиеся исковых требований.

В ходатайстве необходимо указать номера телефонов, электронную почту, местонахождение истца и ответчика.

Правила подачи отзыва в суд

Отзыв в суд можно подать как во время подготовки к разбирательству, так и во время рассмотрения дела.

В первом случае документы могут быть переданы:

  • лично в канцелярию суда;
  • через представителя;
  • заказным письмом с уведомлением.

Внимание! В 2022 году допускается написать обращение через электронную приемную арбитражного суда. Для этого необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте государственной структуры.

Вопросы наших читателей

Что делать, если нет возможности явиться в суд?

Документы можно передать через представителя или заказным письмом с уведомлением. При отсутствии заявления суд вправе рассмотреть дело без него.

Подводные камни

Чтобы не допустить ошибок при составлении заявления, необходимо учитывать следующие нюансы:

  1. Гражданин, если не согласен с указанными в иске обстоятельствами и требованиями, может написать возражение. В нем следует перечислить несоответствия и аргументировать свое мнение. Возражение пишет только ответчик или его представитель. Соответственно, третьим лицам, заинтересованным в деле, необходимо оформить отзыв.
  2. В заявлении нельзя указывать конкретные требования и предложения. В таком случае подается встречный иск.
  3. Чтобы грамотно составить документ, требуется знание нормативно-правовых актов и процессуальных норм. Поэтому иногда лучше обратиться к юристам за помощью в оформлении ходатайства в суд.

Заключение

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

  1. Отзыв на иск может подать как ответчик, так и третьи лица.
  2. В заявление необходимо привести доводы и аргументы своей позиции по отношению к требованиям истца.
  3. Подача отзыва является не обязанностью, а правом гражданина.
  4. Документ оформляется в свободной форме.
  5. Отзыв можно подать до рассмотрения дела или перед заседанием.

Не всегда гражданин может правильно аргументировать свои доводы и сделать ссылки на законодательные акты. Поэтому иногда лучше обратиться к специалистам, которые помогут составить документ. Грамотно оформленный документ увеличивает шансы на то, что суд примет позицию ответчика.

Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат

Отзыв на исковое заявление

Разбирательство в суде основано на принципах состязательности и равноправия сторон по делу. Участники процесса вправе на равных законных основаниях доказывать и обосновывать свою позицию в споре. Истец защищает свои интересы путем подачи иска, ответчик – посредством предоставления в ответ отзыва на исковое заявление.

Кто-то полагает, что достаточно выразить свое возражение устно в зале заседания.

Однако письменный отзыв на исковое заявление прикладывается к материалам судебного дела и в дальнейшем имеет существенное влияние на ход рассмотрения спора. Если решение принято не в пользу ответчика, он сможет доказать в апелляции, что пытался довести свою позицию суду. Это повышает шансы на выигрыш.

В каких процессах подается

Отзыв на исковое заявление подается при разбирательстве спора в исковом производстве в суде первой инстанции.

Понятие отзыва на исковое заявление пришло из арбитражного процесса. В гражданском и административном судопроизводстве этот процессуальный документ не упоминается. В ГПК РФ и КАС РФ речь идет о возражениях на требования заявителя.

Оба документа составляются ответчиком в целях доведения до истца и суда правовой позиции по сложившейся ситуации, ее аргументации с учетом фактических обстоятельств спора и действующего законодательства.

Таким образом, в разных судебных процессах используются разные названия схожих по правовому существу документов.

Процессуальные средства защиты

Отзыв на исковое заявление является процессуальным средством защиты ответчика против заявленных требований наряду со встречным иском. Он вправе выдвигать против аргументации истца материально-правовые и процессуально-правовые возражения.

Цель материально-правовых возражений – опровергнуть приведенные истцом факты и правовое обоснование иска. Поданные возражения могут заключаться в следующем:

  • закон, на котором основан иск, не принят, утратил силу или не распространяется на спорную ситуацию;
  • не указано правовое основание иска;
  • заявитель пропустил срок исковой давности;
  • факты, приведенные в иске оценены стороной неверно с правовой точки зрения.

Цель процессуально-правовой защиты – доказать незаконность проведения разбирательства в суде. На практике возникают следующие препятствия, не позволяющие рассмотреть спор по существу:

  • неподведомственность спора конкретному суду;
  • наличие препятствий, которые не позволяют рассмотреть дело в суде;
  • отсутствие у заявителя процессуальной правоспособности;
  • нарушена досудебная процедура урегулирования спора;
  • принят судебный акт по тождественной ситуации.

Сроки подачи последствия пропуска

Отзыв на исковое подается на стадии подготовки материалов к разбирательству в суде. Срок предоставления возражений указывается в определении о возбуждении производства по делу.

Отзыв вручается судье и участникам процесса до начала заседания. Это необходимо для того, чтобы все успели ознакомиться с позицией ответчика и подготовить свои аргументы. Судья сможет в таком случае правильно оценить доводы обеих сторон и подготовиться к рассмотрению спора в судебном процессе.

  • рассматривает спор по тем материалам, которые предоставлены в деле;
  • дает ответчику новую дату для подготовки отзыва на исковое и переносит заседание.

Если ответчик неоднократно не выполняет требование о предоставлении отзыва на исковое, судья может расценить такое поведение как злоупотребление правами, намеренное затягивание разбирательства. В такой ситуации на него могут быть возложены издержки, понесенные при рассмотрении спора.

Законодательство, которое регламентирует отзыв

Если говорить об арбитражном процессуальном законодательстве, отзыву на исковое заявление посвящена отдельная статья 131 АПК РФ. В ней устанавливаются требования к содержанию документа, порядок направления в суд и сторонам спора, последствия непредоставления.

В гражданском и административном процессуальном законодательстве такой четкой регламентации нет. Так в пункте 2 части 2 статьи 149 ГПК РФ указано, что ответчик должен представить письменные возражения на иск на стадии подготовки материалов к разбирательству. В пункте 2 части 2 статьи 135 КАС РФ такая же обязанность установлена для ответчика.

Детально в ГПК РФ и КАС РФ правила подготовки документа не прописаны. На практике ответчики придерживаются требований, аналогичных тем, что установлены в статье 131 АПК РФ.

Образец отзыва на исковое заявление ГПК

В Арбитражный суд Новосибирской области
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «Наименование истца»
630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, д. 1

От ответчика: Общество с ограниченной ответственностью «Наименование ответчика»
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 99

Дело: А45-6543/2018
Судья: Печурина Ю.А.

Отзыв на исковое заявление

Общество с ограниченной ответственностью «Наименование истца» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Наименование ответчика» о взыскании суммы неотработанного аванса и неустойки. Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 17 января 2018 года заявление принято к рассмотрению.
С доводами Истца, указанными в исковом заявлении Ответчик не согласен, по следующим основаниям:
1. В исковом заявлении истец просит взыскать с ответчика в его пользу неустойку за нарушение срока сдачи выполненных работ и ссылается на п. 9.2. договора, согласно которому, в случае нарушения предусмотренного договором срока сдачи выполненных работ, подрядчик выплачивает генеральному подрядчику пени в размере 0,5% от стоимости настоящего договора за каждый день просрочки.
В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Из содержания договора следует, что сторонами согласована ответственность подрядчика как за нарушение срока сдачи выполненных работ (п. 9.2. договора), так и за нарушение срока завершения работ (абз. 2 п. 9.4. договора).
Срок сдачи выполненных работ не тождественен понятию срок завершения работ, поскольку представляет собой, по существу, процедуру подписания и направления в адрес генерального подрядчика актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.
Порядок сдачи и приемки выполненных работ приведен в разделе 3 договора «порядок сдачи и приемки работ». Согласно п. 3.1. договора, приемка выполненных работ по настоящему договору и дополнительным соглашениям к нему осуществляется сторонами путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, соответственно.
Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца представляет генподрядчику акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ (формы КС-2, кс-3) в отношении фактически выполненных работ в трех экземплярах, а также документы подтверждающие объемы выполненных работ, включая, но не ограничиваясь исполнительной документацией, оформленной в соответствии с действующими нормами и правилами, паспортами на используемые материалы и т.д. (п. 3.2. договора).
Подрядчик в течение двух рабочих дней после подписания сторонами форм КС-2, КС-3 направляет генеральному подрядчику счет-фактуру и счет на оплату (п. 3.4. договора).
В пункте 1.4. договора согласованы сроки выполнения работ: срок начала выполнения работ 17 июля 2017 года, срок завершения работ 17 сентября 2017 года.
Согласно п. 9.4. договора, при нарушении договорных обязательств генеральный подрядчик имеет право предъявить подрядчику за нарушение срока завершения работ свыше 20 календарных дней сверх установленного договором срока (п. 1.4. договора) – штраф в размере 5% от стоимости работ по настоящему договору.
Таким образом, из буквального толкования условий пунктов 1.4., 3.1., 3.2., 3.4., 9.2. и 9.4. договора не следует, что срок сдачи выполненных работ, соответствует сроку завершения работ указанному в п. 1.4. договора.

2. В соответствии с процессуальными правилами доказывания, установленными ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вопреки требованию ст. 65 АПК РФ истец не доказал нарушение ответчиком срока сдачи выполненных работ.

3. В просительной части искового заявления истец просит взыскать с ответчика неустойку предусмотренную п. 9.11. договора, в размере 100 000 рублей за нарушение сроков разработки и передачи проекта производства работ за период с 27 июля 2017 г. по 11 октября 2017 г. (77 дней). Согласно п. 9.11. договора, в случае нарушения подрядчиком срока разработки и передачи проекта производства работ подрядчиком генподрядчику, указанного в п. 5.1.24. договора, подрядчик оплачивает штраф в размере 1300 рублей за каждый день просрочки.
При этом ответчик полагает что размер неустойки за нарушение сроков разработки и передачи проекта производства работ за период с 27 июля 2017 г. по 11 октября 2017 г., явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение истцом необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).
Несоразмерность и необоснованность выгоды выражается в том, что отсутствует возможный размер убытков истца, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства по предоставлению проекта производства работ. Согласно действующему законодательству РФ не требовалось составление проекта производства работ выполняемых в рамках заключенного договора между истцом и ответчиком. Истец просит суд уменьшить договорную неустойку предусмотренную п. 9.11. договора.

4. Ответчик считает, что заявленный истцом размер неустойки предусмотренный п. 9.2. договора в размере 844 444,12 рублей явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства, поскольку размер неустойки в размере 0,5% за каждый день просрочки (180% годовых) является чрезмерно завышенным и взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению истцом необоснованной выгоды, сумма неустойки значительно превышает сумму возможных убытков.
Руководствуясь абз. 2 п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 “О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации” для определения величины, достаточной для компенсации потерь истца, ответчик полагает необходимым исходить из двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в период такого нарушения (14,5% годовых).
При сумме задолженности 500 000 рублей размер процентов составляет: 47 778,90 копеек (Расчет приведен в приложении № 1).
В случае удовлетворения судом заявленных истцом требований просим суд применить ст. 333 ГК РФ и снизить размер договорной неустойки предусмотренной п. 9.2. и 9.11. договора.
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 131 АПК РФ,

в удовлетворении исковых требований истца к ответчику отказать частично.

Приложения:
1. Расчет процентов от 21.08.2018 на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия почтовой квитанции от 21.08.2018 на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия доверенности от 21.08.2018 № 1 на 1 л. в 1 экз.

Отзыв на исковое заявление в 2021-2022

Закон устанавливает обязанность ответчика, участвующего в арбитражном процессе, ответить на предъявленный ему иск.

Остальные участники процесса тоже могут подать аналогичное обращение, но для них это не обязанность, а право. Отзыв на исковое заявление — это письменный документ, в котором указываются возражения по каждому пункту исковых требований. Естественно, они должны быть аргументированы.

Как написать этот документ?

Если вы собираетесь составить какой-либо письменный документ, прежде всего следует собраться с мыслями и определить цель его создания.

При написании судебного отзыва целью является минимизация ущерба от удовлетворения иска либо полное освобождение от ответственности.

Это важно в случае, если вы не виноваты, или в других обстоятельствах, например, может истечь срок исковой давности. Именно на достижение этой задачи и должен быть направлен текст данного документа.

По каждому пункту выдвинутых требований и обвинений следует выразить свое несогласие и подкрепить его ссылками на законодательные акты и другие документы, например, договор. Также можно мотивировать возражения обстоятельствами дела и другой касающейся его информацией.

Ваша цель — привлечь внимание суда к любым обстоятельствам, которые могут быть истолкованы в вашу пользу.

Большая часть граждан не имеет необходимых знаний и опыта для качественной защиты своих интересов в ходе судебного разбирательства. Мы рекомендуем вам привлечь к составлению необходимых документов для суда квалифицированного юриста.

В гражданском процессе

Ст. 35 ГПК РФ позволяет подавать возражения на ходатайства и доводы других лиц. При всей своей схожести эти два типа документов имеют принципиальное отличие.

Отзыв — это не всегда возражение, часто это сообщение дополнительных сведений, помогающих суду лучше понять причины, по которым в реальной ситуации ответчик действовал именно так, а не иначе.

Гражданин дает пояснение о том, на какие нормы права он опирался в действиях, какие имеет основания считать, что не является нарушителем прав истца, либо нарушил их в меньшей мере, чем та, на которой настаивает потерпевший. Соответственно, ответчик может не возражать прямо против аргументов, приводимых истцом в заявлении.

Возражение предполагает противоположность позиций. В тексте обязательно указывается, что гражданин не признает законности требований заявителя.

Эта позиция подтверждается ссылками на законы, правила и факты. Выдвигается требование об отказе в исполнении требований истца.

С логической точки зрения, возражение — это частная форма отзыва на исковые требования. Однако юриспруденция не терпит приблизительности. Следует понимать, что в разных судебных процессах используются разные названия схожих по существу бумаг.

Оба вида документов всегда следует подавать в письменном виде.

Причина в том, что судебный процесс часто не заканчивается в первой инстанции, а передается в суды высших инстанций. Такие судебные органы рассматривают только те документы, которые имеются в деле.

Если вы подавали свои возражения в устной форме, в протоколе заседания судебного органа будет запись о том, что возражение подано, но использованные аргументы там приведены не будут. Соответственно, органы высших инстанций изучить эту аргументацию не могут. В итоге у вас будет меньше возможностей убедить их в своей правоте.

В арбитражный суд

Как написать отзыв на исковое заявление?

В АПК РФ есть понятие отзыва на исковое заявление. Более того, там предусмотрена обязанность ответчика в письменном виде составить этот документ.

Иные участники процесса имеют право на составление аналогичной бумаги, если у них есть возражения против искового заявления. Обязанность составить этот документ лежит только на ответчике, остальные подают его по желанию.

Срок на составление и подачу отзыва устанавливает суд. Если гражданин не уложится в этот период, суд может провести заседание без учета мнения ответчика.

Если судья решит, что имеющихся сведений недостаточно, а отзыв не подан, дату судебного заседания перенесут. В этом случае на ответчика имеют право возложить судебные расходы. В этой части они не будут зависеть от решения суда по существу дела.

Возражения могут быть двух типов:

Материально-правовые

Ответчик высказывает несогласие с предъявленными в иске требованиями и, опираясь на законодательную базу, предъявляет доказательства правильности своей точки зрения.

Процессуальные

В таких возражениях не опровергаются сами исковые требования, а подвергается сомнению правомерность самого возбуждения дела и ведения процесса в суде.

При процессуальных возражениях чаще всего указывают причины:

  • нарушена подсудность или подведомственность дела;
  • истекли сроки исковой давности;
  • существуют сомнения в дееспособности истца;
  • необходимо изменить ответчика.

Структура и содержание отзыва

Структура определяется общими правилами делопроизводства. Слева оставляют поле шириной 2 см для подшивки. Адресная часть с указанием сведений о суде, истце и ответчике размещается в верхнем правом углу документа. Ниже посередине строки пишется наименование: «Отзыв ответчика на иск. ». Ниже с красной строки излагается основная часть.

В основной части указывается дата подачи истцом иска, факт несогласия с требованиями и объяснение оснований, по которым гражданин считает их неправомерными.

После этого посередине строки пишут «Прошу:» и ниже с красной строки излагают свою просьбу отказать в исковых требования частично или полностью. Ниже составляется список приложений.

Если от имени ответчика действует представитель, в этом списке обязательно указывается его доверенность. В конце документа ставится подпись ответчика и дата составления бумаги.

Образец

Какие пункты должен содержать этот документ:

  • наименование суда, истца и ответчика с указанием их почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, адресов электронной почты;
  • возражения по каждому пункту выдвинутых истцом исковых требований;
  • список прилагаемых документов.

Правила подачи возражения в суд

Отзыв ответчика подается в арбитражный суд в установленные судом сроки. Возражения в гражданских процессах могут подаваться как во время подготовки к судебным заседаниям, так и в процессе разбирательства.

АПК РФ устанавливает возможность подачи документа через интернет — на сайте соответствующего суда. Следует зайти на ресурс и заполнить там специальную форму. Однако далеко не все суды нашей страны предоставляют такую возможность.

Если по каким-либо иным причинам подать отзыв через интернет невозможно, документ должен быть отправлен в суд и всем остальным сторонам процесса по почте.

Полученные вами извещения подтвердят выполнение требований, изложенных в законе. За нарушение правил ответчик может быть наказан материально.

Остальные участники процесса имеют право направить собственные отзывы в суд и другим задействованным в процессе лицам по собственному желанию, руководствуясь требованиями и основаниями для этого изложенными в АПК РФ .

Резюме

Отзыв на исковое заявление является инструментом защиты ответчика. Этот документ позволяет гражданину наиболее подробно и обоснованно представить суду свою правовую позицию по данному делу.

Составление грамотной бумаги требует наличия серьезных познаний в юриспруденции и опыта участия в судебных делах. Если вы не обладаете такими навыками, лучше доверить эту работу профессиональным юристам нашей компании.

Редактор: Людмила РазумоваЛюдмила Разумова
Редактор
Практикующий юрист с 2006 года

Комментарии

Сегодня суд с Управляющей компанией. Подскажите пожалуйста парвильно ли я написал отзыв на исковое заявление чтобы не платить госпошлину ОТЗЫВ НА ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Истцом ООО «ПЖРП №11» заявлен иск о взыскании с ответчиков задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг суммы в размере 20271,94 руб.

По заявленным исковым требованиям могу пояснить следующее. Значительную часть требуемой истцом суммы, а именно 17500 руб., была оплачена ответчиками 21.04.15 г., Данный платеж был совершен на добровольной основе, поскольку судебная повестка была получена только 25.04.14. Печать на почтовом конверте с датой 23.04.15. После этого 29.04.15. была оплачена сумма в размере 4000 руб., а всего оплачено 21500 руб.

Считаю, что суд при принятии решения должен учесть добровольное исполнение исковых требований ответчиками, и на основании этого отказать ООО «ПЖРП №11» в исковых требованиях.

Доводы, изложенные в отзыве, могут быть подтверждены доказательствами

1. Копия почтового конверта

2. Копии кассового чека, чек-ордера.

На основании изложенного,

1. Приобщить отзыв на исковое заявление к материалам гражданского дела.

2. В заявленных исковых требованиях отказать.

Дата подачи отзыва “05” мая 2015 г. Подпись: ____________

Суд рассмотрит Ваш отзыв и прилагаемые документы. Если они послужат основанием для уменьшения подлежащей удовлетворению суммы иска, суд удовлетворит иск частично. В это случае взыскание судебных расходов, в том числе госпошлины, происходит пропорционально удовлетворенной части иска.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Статья 98. Распределение судебных расходов между сторонами
1. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Доброго времени суток уважаемый. Обращаюсь к вам с просьбой помочь написать ОТзыв на Исковое заявление! Примерны шаблон уже набрал, исходя Иска, теперь нужно грамотно набрать отзыв. Помогите пожалуйста! Прямо сейчас)! Заранее благодарен.

В чем смысл искового?

здравствуйте!я тут искала образец как написать отзыв на исковое заявление.и тут мне выходили юристы разные якобы могут помочь или перезвонят в течение 5 минут.но увы ник о не помог и не перезвонил.я номер оставляла им.вы можете ли мне помочь?

А в чем должна быть помощь? Если нужен отзыв, то обратитесь в раздел документы

Для составления отзыва надо заказ разместить в разделе «документы» или обратится любому юристу в чат. Составление документов — услуга платная

Вам может быть интересно

Если семейная лодка вдруг дала трещину и ваши пути разошлись, возникает резонный вопрос — что делать с нажитым за годы брака имуществом? Закон не запрещает одному из супругов проявить благородство и отказаться от своей доли в пользу другого. Чтобы такой отказ приобрел юридическую силу, просто сказать бывшему партнеру: «Забирай все, мне ничего не нужно!», недостаточно. Решение нужно подтвердить документально.

Быстро вернуть проблемный долг поможет упрощенная процедура. Иск рассматривается судьей без участия ответчика и истца, в течение 5 дней выпускается судебный приказ, имеющий силу исполнительного листа. Причиной появления такого документа является заявление истца о взыскании денежных средств или имущества должника на основании: Приказное производство является упрощенной процедурой по сравнению с обычным.

Индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы нередко объединяются в СРО — саморегулируемые организации. Это позволяет бизнесменам утвердить свое положение на рынке и повысить доверие к себе со стороны потенциальных контрагентов. В ряде отраслей членство в таких объединениях — обязательное условие. Например, в строительной отрасли. Перед вступлением следует определиться, необходимо ли это в вашем.

Под государственной пошлиной понимается денежный сбор, который обязаны уплатить лица, обращающиеся в государственные органы за той или иной услугой. Он может быть оплачен только в денежной форме. На практике в подавляющем большинстве случаев госпошлина вносится безналичным способом путем перечисления денег по определенным реквизитам. Пошлина оплачивается до обращения за какой-либо услугой, и в подтверждение.

Когда истец получает положительное решение об удовлетворении заявленных им требований, это вполне логично воспринимается как полная победа. Однако, чтобы решение суда было выполнено, необходимо дождаться окончания исполнительного производства, которое не всегда быстро и гладко протекает. Основания, последствия и порядок этой процедуры регламентированы Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Дополнительные.

Переуступка права требования — юридическое понятие, подразумевающее передачу полномочий кредитора или должника третьему лицу. Важно правильно составить договор цессии, чтобы не потерпеть финансовый крах и не нарушить закон. Она предполагает передачу прав кредитора или/и должника третьему лицу. В большинстве случаев цессию оформляют на договорной основе.В мировой юридической практике уже давно используют.

Образец возражений на исковое заявление

В производстве Промышленного районного суда г. Самары находится гражданское дело № по иску НАЗВАНИЕ1 к ФИО3, ФИО1, ФИО4 об обращении взыскания на заложенное имущество.

С данными исковыми требованиями ответчик не согласен по следующим основаниям.

01.06.2017 г. между НАЗВАНИЕ1 и ФИО3, залогодателями ФИО4, ФИО1 был заключен договор ипотечного займа №.

— обратить взыскание на предмет ипотеки — квартиру, установив начальную продажную цену в сумме 1 947 000 рублей, путем проведения открытого аукциона;

— взыскать солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО4 в пользу НАЗВАНИЕ1 расходы по оплате государственной пошлины;

— взыскать солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО4 в пользу НАЗВАНИЕ1 расходы по оплате юридических услуг в размере 15 000 рублей.

Согласно п. 1 ст. 334 ГК РФ кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).

В силу ст.348 ГК РФ, взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства.

В соответствии со ст. 50 ч. 1 Федерального закона N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» залогодержатель вправе обратить взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества названных в статьях 3 и 4 указанного Закона требований, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства, в частности, неуплатой или несвоевременной уплатой суммы долга полностью или в части, если договором не предусмотрено иное.

Считаю, что необходимо оценить обстоятельства просрочки исполнения обязательства с целью недопущения злоупотребления правом, соблюдения принципов разумности и баланса интересов сторон по договору. Иное означало бы непропорциональную защиту прав и законных интересов кредитора в нарушение других, равноценных по своему значению прав заемщика.

Указанные положения закона обязывают суд определять в каждом конкретном случае наличие или отсутствие обстоятельств (условий), при которых обращение взыскания на заложенное имущество не допускается. Соразмерность требований залогодержателя стоимости заложенного имущества является обстоятельством, имеющим значение для дела об обращении взыскания на такое имущество, поскольку из его стоимости предполагается удовлетворение денежных требований залогодержателя. При обращении взыскания на заложенное имущество должен соблюдаться также принцип разумности и недопущения злоупотребления правом обращения в суд.

Поскольку залог выполняет функцию стимулирования должника к надлежащему исполнению основного обязательства и целью договора залога не является переход права собственности на предмет залога от залогодателя к другому лицу (в том числе к залогодержателю), обращение взыскания на предмет залога допустимо не во всяком случае ответственности должника за нарушение обязательства, а лишь при допущенном им существенном нарушении.

Названное свидетельствует о том, что суду предоставлена возможность оценить существенность допущенных нарушений с целью соблюдения баланса интересов сторон по договору, соблюдения принципа разумности и справедливости. Иное толкование приведенных норм означало бы непропорциональную защиту прав и законных интересов кредитора в нарушение других, равноценных по своему значению прав заемщика.

По договору займа ФИО3 оплачено _____

Для меня и моей матери ФИО3 заложенная квартира является единственным жильем.

11.04.2018 г. Промышленным районным судом г. Самары взыскано солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО4 в пользу кредитного потребительского кооператива НАЗВАНИЕ1 сумму задолженность по договору ипотечного займа № в размере 566 854 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят четыре) руб. 74 коп., в том числе: основная задолженность в сумме 321 164 руб. 16 коп., проценты по договору 245 690, 58 руб., а также расходы по оплате госпошлины 8 868, 54 руб., а всего взыскано 575 723 (пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать три) руб. 28 коп.

05.08.2019 г. возбуждено исполнительное производство о взыскании с меня суммы задолженности 575 723,28 рублей в пользу НАЗВАНИЕ1.

03.10.2019 г. Промышленным районным судом г. Самары взыскана солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО4 в пользу Кредитного потребительского кооператива НАЗВАНИЕ1 задолженность по начисленным процентам за пользование займом в размере 230 063, 02 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 501,00 руб., а всего 235 564,02 руб. (двести тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля 02 коп.).

По данному решению суда исполнительное производство не возбуждено, исполнительный лист не предъявлен.

12.03.2020 г. Промышленным районным судом г. Самары удовлетворено ходатайство НАЗВАНИЕ1 о процессуальном правопреемстве. Согласно данному определению суда установлено процессуальное правопреемство по гражданскому делу № по иску НАЗВАНИЕ1 к ФИО3, ФИО1, ФИО4 о взыскании процентов по договору займа. НАЗВАНИЕ1 не сообщило реквизиты для оплаты.

По решению суда от 11.04.2018 о взыскании суммы задолженности 575 723,28 рублей в пользу НАЗВАНИЕ1 процессуальное правопреемство не установлено.

Считаю, что истец преследует цель выставить квартиру по заниженной цене- 60 % от стоимости квартиры. Данные действия являются злоупотреблением со стороны истца.

Истцом в исковом заявлении не указан размер взыскиваемой задолженности, не представлен расчет задолженности, не определен размер требования предъявляемый для обращения взыскания на заложенное имущество.

На основании вышеизложенного,

отказать в удовлетворении исковых требований НАЗВАНИЕ1 к ФИО3, ФИО4, ФИО1 об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество.

_____ августа 2020 г.

Здесь и далее в целях соблюдения адвокатской тайны имена и фамилии участников дела изменены

Как сделать отзыв на исковое заявление?

Отзыв на исковое заявление можно подготовить самостоятельно. Однако, если он будет составлено некорректно, то велики шансы проиграть суд. Судьи выносят решение по делу опираясь не только на доводы истца, но и на возражения ответчика.

Если вы не обладаете юридическими знаниями, то оспорить иск самостоятельно очень сложно. Особенно это касается судебных дел по авторскому праву. Не рискуйте, обращайтесь к опытному юристу. Ведь поражение в суде принесет намного больше убытков, чем оплата помощи профессионала. К тому же, все судебные расходы — в том числе, юридические услуги — впоследствии возмещает проигравшая сторона.

Структура отзыва на исковое заявление

Для написания отзыва на исковое заявление стоит придерживаться определенного формата. Такой документ состоит из нескольких блоков. Рассмотрим их подробнее.

«Шапка» отзыва на исковое заявление. Здесь необходимо указать следующие данные:

  • наименование и адрес суда;
  • фамилию и инициалы судьи, который рассматривает дело — если не знаете, пропустите этот пункт;
  • ФИО и место жительства истца или организации (во втором случае указывайте адрес);
  • третьих лиц (если привлечены): нужно указать фамилию, имя, отчество физлица или название и адрес компании;
  • номер судебного дела (его можно посмотреть в повестке либо в определении суда о назначении дела к рассмотрению).

В этом же разделе укажите свои данные: ФИО, адрес, контактный номер телефона. Не забудьте перед ними поставить слово «Ответчик». Весь этот блок размещается в правом верхнем углу. Данные следуют строго друг за другом столбиком.

Далее идет заголовок документа. Например, такой: «Отзыв на исковое заявление о взыскании алиментов и установлении отцовства».

После пишите сам текст возражения. Какие требования истца, указанные в иске, не соответствуют закону или обстоятельствам дела. Опишите в отзыве на исковое вашу позицию. При этом она должна быть подкреплена доказательствами.

Кроме того, если существуют процессуальные нарушения, их также необходимо отразить в отзыве. Например, если истец не пытался урегулировать с вами спор до суда, а по закону или договору это было обязательно.

Процессуальные нарушения часто выявляются при судебных спорах. Поэтому иск стоит не просто прочитать, но и разобрать его по полочкам, свериться с законом. Все выявленные нарушения обязательно укажите в своих возражениях.

Если вы считаете, что истец приложил к иску недопустимые или сфальсифицированные доказательства, это тоже стоит указать в отзыве. В этой части документа необходимо отразить всю информацию, которая убедит судью в вашей правоте.

Сам текст отзыва на исковое заявление стоит излагать кратко и по существу. Не пишите целые поэмы. Достаточно 2–3 страниц. Также, если в своих возражениях вы ссылаетесь на незаконность действий истца, то укажите статью в законе или договоре, которая им нарушена.

В заключительном блоке отзыва пропишите свою позицию по делу и чего вы хотите от суда. Например, можно написать так: «Считаю исковое заявление истца необоснованным. Прошу суд в удовлетворении иска отказать».

Если к отзыву вы будете прикладывать доказательства, то пропишите их сразу после заключительной части. Сделать это нужно списком. Например:

  1. Квитанция от 05.09.2019.
  2. Договор купли-продажи от 20.08.2016.
  3. Расписка в получении денежных средств от 31.07.2018.

Доказательства прикладываются в копиях и вами заверяются (напишите «копия верна», поставьте подпись и сделайте расшифровку). Оригиналы документов вы предоставите по запросу суда в судебное заседание.

Далее ставьте подпись с расшифровкой и дату. Количество экземпляров отзывов на исковое заявление должно равняться количеству участников в деле. Плюс один для суда. То же самое правило касается доказательств, которые вы приложите к отзыву.

Написать возражение на исковое вы вправе как от руки обычной ручкой, так и печатным текстом. Если вы не обладаете каллиграфическим почерком, то советуем воспользоваться вторым вариантом.

Порядок подачи отзыва на исковое заявление

Каких-то специальных сроков предоставления отзыва на иск не существует. Его можно подать с момента принятия искового заявления к рассмотрению и до вынесения судьей решения по делу.

Количество отзывов также может быть любым. Вы можете приходить на каждое судебное заседание с новым возражением. Если вы хотите просто дополнить сведения к первоначальному документу — указывайте, что это дополнительный отзыв. Если нужно скорректировать информацию, ваши возражения на иск будут уточняющими. Ваши отывы должны быть логически связаны. Если вы в первом пишете одно, а во втором кардинально другое — обоснуйте, почему.

Подать отзыв на исковое вы можете как на судебном заседании, так и через канцелярию суда. Кроме того, вы вправе его отправить по почте России или на электронный адрес судебной инстанции.

Поручите задачу профессионалам. Юристы выполнят заказ по стоимости, которую вы укажите. Вам не придётся изучать законы, читать статьи и разбираться в вопросе самим.

Ссылка на основную публикацию